详情
南昌肉联食品集团有限公司绿色化智慧化冷链设施提升项目设计、采购、施工总承包(第二次)招标公告
1864237214272983040
否
距离报名截止还剩
发布时间：
2024-12-04 17:16
南昌肉联食品集团有限公司绿色化智慧化冷链设施提升项目设计、采购、施工总承包(第二次)招标公告
一、招标条件
南昌肉联食品集团有限公司绿色化智慧化冷链设施提升项目已批准建设，本工程采用设计、采购、施工采用总承包（EPC）的方式进行公开招标，资金来源为企业自筹，招标人为南昌肉联食品集团有限公司。
二、工程概况与招标范围
1、工程名称：南昌肉联食品集团有限公司绿色化智慧化冷链设施提升项目设计、采购、施工总承包（第二次）；
2、招标单位：南昌肉联食品集团有限公司；
3、建设地点：江西省南昌市青云谱区徐家坊街道南昌肉联食品集团有限公司；
4、工程概况:项目位于江西省南昌市青云谱区徐家坊街道南昌肉联食品集团有限公司，建筑面积约35000 ㎡。
5、本工程总投资：总投资约2738.70万元。
6、招标范围：
设计范围：工程设计【包含但不限于制冷改造设计、概算、施工图设计、施工至竣工阶段全过程设计技术服务后续现场配合服务等】；
施工总承包范围：施工图纸范围内全部项目及建设方委托的与本项目建设相关的其他项目施工、调试、竣工试验、验收及保修期内的保修等工程内容；
采购范围：施工图设计范围内所有工程建设施工及材料设备采购、安装、调试和技术指导、试运行等全过程服务。
7、质量标准：
（1）设计质量要求：符合国家相关设计标准、规范要求。
（2）施工质量要求：达到国家现行有关施工质量验收法律、法规及规范要求。
8、标段划分：壹个标段；
9、项目施工计划工期：6个月（ 共180日历天，具体开工时间以监理开工令为准），计划2025年 1月10日开工，2025年7月9日竣工；
设计计划工期：施工图工期暂定45日历天，服务工期同项目施工计划工期。
三、投标人资格要求
本次招标要求独立投标申请人或投标申请人联合体须满足以下资格条件：
1.投标申请人必须是中华人民共和国境内注册的独立法人单位,投标人具有有效的企业法人营业执照；
2. 投标申请人需同时具备以下资质：
①设计资质：投标申请人（联合体成员中的设计单位）具有国家建设行政主管部门颁发的工程设计综合甲级资质或工程设计商物粮行业甲级资质；
②施工资质：投标申请人（联合体成员中的施工单位）具有机电工程施工总承包二级及以上资质。
3.投标申请人（联合体成员中的施工单位）须具有有效的安全生产许可证；
4.如投标申请人为外省单位：①外埠来赣设计单位执行赣建科设（2019）44号文有关规定，实施信息告知承诺制。设计企业只需在江西住建云平台网上登记。设计企业开标时必须提供在江西住建云平台登记的承诺函。②外埠来赣的施工单位投标申请人应按江西省住房和建设厅《关于启用江西住建云平台省外建设工程企业进赣信息登记管理系统的通知》（赣建审批[2020]4号）在“江西住建云平台省外建设工程企业进赣信息登记管理系统”上办理企业信息登记（提供能够有效充分反映备案成功的网页截图并加盖投标人公章）；
5.投标申请人拟派主要管理人员要求：
5.1联合体成员中的设计单位设计负责人的资格要求：具备建设行政主管部门核发的合格有效的注册公用设备工程师(暖通空调),或具备制冷、暖通或机电设备等相关专业工程师（含）以上专业技术职称；
5.2联合体成员中的施工单位项目负责人资格要求：具备建设行政主管部门核发的合格有效的二级及以上注册建造师执业资格（专业:机电工程），并持有建设行政主管部门核发的经年检合格有效的安全生产考核合格证书B证；可为项目经理同一人担任。
5.3联合体成员中的施工单位项目经理的资格要求：具备建设行政主管部门核发的合格有效的二级及以上注册建造师执业资格（专业:机电工程），并持有建设行政主管部门核发的经年检合格有效的安全生产考核合格证书B证；
5.4施工技术负责人的资格要求：具备制冷、暖通或机电设备等相关专业工程师或以上专业技术职称；
5.5拟派七大员（施工员、质量（检）员、材料员、标准员、机械员、劳务员、资料员）提供合格有效的七大员岗位证书及安全生产管理人员需持有电子证书《安全生产考核合格证书》C证；（联合体投标的，仅要求负责施工的单位提供）。
注：以上拟派主要管理人员需提供由社保部门出具在本单位的开标当月前12个月中任意连续六个月（含）以上参加社会基本养老保险并正常缴费的证明材料(各投标单位提供当地社保部门官网打印的社保证明加盖投标单位公章符合评审要求。但打印件上须有凭证号或二维码等可供查验的编号编码)。因工作单位变更不足6个月的,以证书中的变更时间为准。
6投标申请人业绩要求:
6.1投标申请人(联合体中的设计单位)凭近60个月(投标截止时间前60个月，以合同签订时间为准。)完成过一项类似工程设计业绩。
6.2投标申请人(联合体中的施工单位)凭近60个月(投标截止时间前60个月，以竣工验收备案或竣工验收报告时间为准)完成过一项类似工程施工业绩。
6.3投标申请人(联合体中的施工单位)拟派项目经理近60个月（投标截止时间前60个月，以竣工验收备案或竣工报告时间为准）完成过一项类似工程施工业绩。
7.本项目接受联合体投标，联合体投标须满足以下条件：
①本项目接受投标人联合体投标,且最多允许两家单位联合，联合体的牵头人须为施工单位，由联合体各成员法定代表人签署提交联合体协议书，证明牵头方资格，全权代表所有联合体成员参与本次投标。
②联合体各方均须具备承接本次招标项目的能力及满足相应的资格条件。同一专业单位组成的联合体，按照联合体协议分工范围内资质等级较低的单位确定资质等级。
8、其他要求：
8.1 中标后，派驻到现场的人员须与投标时拟派相关人员一致，未经招标人同意不得更换；
8.2 未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态；
8.3 投标人自开标之日（含开标之日）前无被住房和城乡建设行政主管部门作出限制在本地区投标且在限制期内的行政处罚；
8.4 信用要求
①投标人（如为联合体投标的，联合体成员中所有单位）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的（招标公告发布前从最高人民法院失信被执行人信息库删除的除外），否则，其投标将被否决。
②投标人（如为联合体投标的，联合体成员中施工单位）法人代表未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的（招标公告发布前从最高人民法院失信被执行人信息库删除的除外），否则，其投标将被否决。
③拟派的施工负责人（项目经理）未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的（招标公告发布前从最高人民法院失信被执行人信息库删除的除外），否则，其投标将被否决。
④拟派的设计负责人未被列入“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn) 失信被执行人、重大税收违法失信主体、政府采购严重违法失信行为记录名单的（招标公告发布前从最高人民法院失信被执行人信息库删除的除外），否则，其投标将被否决。
四、资格审查方式
本工程采用资格后审。
五、招标文件的获取
投标人自行从江西省公共资源交易平台（http://www.jxsggzy.cn/web/）下载招标文件等资料：获取时间2024年12月4日至2025年1月2日止；
注：各投标人请及时关注网上发布的补充与修改的通知。
六、投标文件的递交
投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为2025年1月3日 10时30分，地点为江西省公共资源交易平台。
七、发布公告的媒介
本次招标公告同时在江西省公共资源交易平台发布。
八、联系方式
招 标 人：南昌肉联食品集团有限公司
地 址：南昌市井冈山大道639号
联系人：王军
电 话：0791-88465008
招标代理机构：中昌新智国际工程咨询有限公司
地 址：南昌市红谷滩区丰和中大道1318号建设大厦702室
联 系 人：彭子聪、李翔、涂莉、佐珊珊、吴昕
电 话：0791-88536621
